建设工程施工合同范本免费
建设工程施工合同范本免费 第一篇
甲方：_____________________ 乙方：_____________________
地址：_____________________ 地址：_____________________
电话：_____________________ 电话：_____________________
兹_____________(下面内容简称甲方)委托__________电力设备有限公司(下面内容简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：
一、工程依据和技术指标
一.发电机组型号：_____________ ;冷却方式：_____________;台数：_____________。
二.技术指标
根据(《民族城市区域环境噪声标准》GB三零九六-九三)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。
评价点位置：__________________________________________
所属区域：____________________________________________
噪声标准：白天________db(A);晚上________db(A)。
注:一.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。二.根据GB三零九六-九三规定,测量点选在受影响者的居住或职业建筑物外一米,传声器高于地面米以上的噪声影响敏感处(例如窗外一米处)。
二、噪音治理要求
一.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。
二.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。
三、噪音治理措施
采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。
四、承接方式
乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。
五、完成期限
在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。
六、施工条件及协作事项
________________________________________。
七、工程费用及支付办法
总工程费用为：________________
付款方式：合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。工程施工合同范本二零xx
八、其它
一.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。
二.在合同履行、工程施工经过中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的规则，协商解决。
三.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________
承接方(乙方)：________________
签订时刻：______年______月____日
建设工程施工合同范本免费 第二篇
发包人： (下面内容简称甲方)
承包人： (下面内容简称乙方)
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律，行政法规，双方本着平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，就新农村建设项目商住楼工程，在双方于二零xx年 月 日 签订的编号为 的《施工合同’里面的专用条款之第四七条“补充条款”部分签订本工程施工合同补充协议。
工程概况
工程名称：新农村建设项目商业、住宅工程
工程地址：
建筑面积：
结构类型：框架结构 、地上六+一层
设计单位：
工程内容及承包范围
乙方负责对本工程土建部分进行施工总承包，承包范围为：
土建工程：基础工程、主体工程、屋面工程、防水工程、初级装饰工程。
建设工程施工合同范本免费 第三篇
甲方：
乙方：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚恳信用的规则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。
一工程概况
工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平职业
工程地点：平武县豆叩镇华丰村
工程内容：
①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (九二米×七零米×八米)计五一五二零立方米(含运输，运距不超过五km)。
②、厂区场平后保坎建设(九二米×八米高×米宽[均距])计：一八四零m三。
③、厂区道路硬化建设(一三零米×一零米)计：一三零零平方米。
④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。
⑤、待建部分场地绿化处理工程。
⑥、厂房建设图纸范围内容。
⑦、厂区地面场采用五公分磨石地面处理(承裁三零吨)。
⑧、办公区域的装饰部分。
工程承包范围：上述职业范围。
工程承建方式：上述职业内容包工、包料修建。
二、工程质量要求：合格。
三、工程工期约定：二零xx年一月一日进场，竣工日期二零xx年六月三零日。
四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。
五、乙方必须按照民族建设标准保质保量，按期完成施工。
六、工程造价及支付：
此工程为合同包干价，总计工程造价为万元(大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整)。
支付情况：
一、甲方必须按乙方月进度已完工程量的八五%支付(每月二五日结算当月工程量);
二、工程完工后，甲方将工程款在一月内(二五职业日内)付至九七%;
三、剩余工程款三%为保修金，保修期为一年，到期后无质量难题甲方全额支付给乙方。
七、组成合同的文件：
组成合同的文件包括：
一、本合同协议书;
二、^v^^v^、民族工商局联合制定的GF-一九九九-零二零一合同范畴的通用条款和专用条款;
三、标准、规范和有关技术文件;
四、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价五%的损失。
九、纠纷解决方式
双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。
十、此合同一式肆份，双方各执两份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程施工合同范本免费 第四篇
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项批准文号：
二、工程承包范围
承包范围：施工图内除合同约定的发包人分包项目外的全部土建工程、安装工程和预埋工程的施工和竣工所需的劳务、材料、设备、施工机械和服务等全部内容（其中部分材料和钢结构由发包人提供）
三、合同工期
开工日期：_____年____月___日（实际开工日期以发包人、监理人下达开工令为准）；
竣工日期：_____年____月___日；
合同工期总日历天数：______天。
四、质量标准
工程质量标准：合格（其中主体为优质结构）
五、合同价款
金额（大写）：________；预算价约计_______万元。
六、组成合同文件
本合同文件包括：
一、本合同协议书；
二、图纸。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、违约、索赔和争议
一、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，如果一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；
二、本合同在履行经过中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_____________仲裁委员会申请仲裁。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、工程结算
一、工程竣工验收报告经发包方认可后____天内，承包路线发包方递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。
二、办理工程价款竣工结算的.一般公式为：
竣工结算工程款=预算（或概算）或合同价款+施工经过中预算或合同价款调整数额－预付及已结算工程价款－保修金。
三、发包人与承包人在建设工程承包合同中约定质量保证金，发包人从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金，质量保证金为___________________________________元（人民币）；____________元（人民币）。
十、合同生效合同订立时刻：__________年______月______日
一、合同订立地点：________________________。
二、本合同双方约定双方签字盖章后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。
发包人：
法定代表人：
_______年______月_____日
承包人：
法定代表人：
_______年______月_____日
建设工程施工合同范本免费 第五篇
发包方：_____
承包方：_____
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，定论立本合同。
一、工程概况
一、工程名称
二、工程地点
三、工程内容
二、工期
一、承包方应按发包方人要求的工期完成全部职业。
开工日期
竣工日期
合同工期总日历天数天。
二、工期奖罚：本工程以发包方验收通过为竣工。分承包方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款元。
三、有下列情况其中一个，并经发包方签证，工期可以顺延。
（一）因发包方缘故影响开工。
（二）工程量有较大的增加。
（三）不可抗力。
（四）发包方同意工期顺延的其他情况。
非上述缘故，工程不能按合同工期竣工，承包方应承担违约责任和因此造成的发包方损失。
三、工程质量及验收
一、质量标准。
二、承包方应按照施工图及说明、民族有关施工规范、验收规范和经发包方确认的施工方案组织施工。
三、承包方应对现场工人的操作、施工技巧、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任，因承包方责任造成工程质量事故、返工，其经济损失由承包方自负，因此造成工期延误的，承包方承担全部责任。
四、承包方必须接受发包方在施工经过中的管理，及时办理质量检验手续。承包方应按民族竣工验收有关规定，向发包方代表提供完整的经过检验资料。
五、质量达不到约定标准，发包方罚承包方总造价的。
四、经过结算、工程款支付
一、结算方式：
（一）承包方式：
（二）计价技巧：
（三）合同价款（大写）：
（四）结算技巧：
二、工程支付：
五、材料供应及设备管理
一、全部材料由承包方自行采购，经发包人认可后使用。
二、机械设备由承包方自备。
六、发包方责任
一、负责办理有关建设手续。
二、审查承包方编制的施工方案，各种技术资料和工程预决算。
三、提供施工图纸套。
四、负责组织工程设计交底、图纸会审。
五、发包人指派同志为工地代表。
七、承包方的责任
一、承包方在施工中必须配备确保工程进度和质量的现场管理班子。
二、遵守发包方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度，接受发包方代表的指挥、检查和监督。
三、本合同生效后日内编制出施工方案，报发包方审核，并按施工方案组织施工。
四、做好施工原始记录，按发包方要求的工程资料的样式及填写方式，汇集施工技术资料，提供给发包人二套。
五、承包方指派同志为工地代表。
八、安全生产与文明施工
一、承包方应派专人对施工用电、施工机械进行管理，加强使用经过中的检查，确保使用安全。
二、承包方必须按文明施工要求组织施工，做到施工现场文明整洁。
三、承包方在施工中，应严格安全措施，严禁高空抛物。
四、承包方在施工中，如发生人身和设备事故，一切费用和善后难题的处理，均由承包方负责，并承担因此给发包方造成的经济损失。
九、其它
一、本合同双方约定经签字，盖章后生效。
二、合同份数：
（一）本合同正本两份，具有同等效力，由发包方、承包方分别保存一份。
（二）本合同副本份（发包方执，承包方执）。
十、补充条款
发包方：_____承包方：_____
合同订立日期：_____年_____月
建设工程施工合同范本免费 第六篇
发包人（全称）：_________________
承包人（全称）：______________
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
工程名称：___________________________________________________________
工程地点：___________________________
工程内容：_____________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件一）
工程立项批准文号：_________________
第二条工程承包范围
承包范围：_________________________________________________________
第三条合同工期
开工日期：___________________
竣工日期：____________________
合同工期总日历天数_____________天
第四条质量标准
工程质量标准：_______________________________________________________________________
第五条合同价款
金额（大写）：_______________________________元（人民币）￥：_____________________元。
发包人：
承包人：
法定代表人：
法定代表人：
年月日
建设工程施工合同范本免费 第七篇
发包人（全称）：_____________
承包人（全称）：____________
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，双方就下述建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_____________
工程地点：_____________
工程内容：_____________
工程立项批准文号：_____________
二、工程承包范围
承包范围：_____________
三、合同工期：
开工日期：_____________
竣工日期：_____________
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
合格。
五、合同价款
金额（大写）：_____元（人民币）（小写）：_____元（人民币）。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
一、本合同协议书
二、本合同专用条款
三、本合同通用条款
四、中标通知书
五、招标文件及答疑澄清
六、投标文件
七、工程建设标准、规范及有关技术文件
八、图纸
九、工程量清单
一零、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款’里面分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
本合同双方约定签字盖章后生效。本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：_____乙方：_____
_____年_____月_____日
建设工程施工合同范本免费 第八篇
甲方（全称）：
乙方（全称）：
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于________年 ____月 ____日签订施工合同编号为的《施工合同》（下面内容简称“原施工合同” ）中的定义相同。 鉴于： 甲乙双方本着互利互惠的规则，经友好协商，依据实际情况，在原施工合同基础上变更施工合同条款部分内容，特订立下面内容补充协议。
一、协议内容变更部分为：
一、因乙方新购置一批自卸车辆，甲方应保证乙方土方总运量，不低于 方。
二、因甲方缘故导致车辆停工，每天补偿车辆误工费五零零元。
具体包括：
一、甲方应保证乙方施工人员住宿通水通电，如断水断电超二四小时，乙方无条件停工，由此产生的经济损失由甲方承担；
二、如天气及路况达到可开工的条件，甲方无法安排乙方施工超二四小时，乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；
三、节假日、双休日或者银行出现故障和独特情况可顺延，甲方不得以任何理由拖欠乙方工程款，如超过四八小时乙方有权停运，由此产生的经济损失由甲方承担；
四、甲方保证施工工地内有人发货、验收，因甲方职业不到位造 成乙方不能够正常施工，因此造成乙方经济损失的由甲方按乙方实际生产的经济损失向乙方进行赔偿。
三、付款方式及价格按原有施工合同条款执行。如有新标段，价格另议。
二、本协议生效后，即成为原施工合同不可分割的组成部分，与原施工合同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作修改的条款之外，原施工合同的其余部分应完全继续有效。 本协议与原施工合同有相互冲突时，以本协议为准。
三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方：乙方： （公章）
（公章） 法定代表人或委托代理人
法定代表人或委托代理人
签字：_________________ 签字：_________________
________年____月____日________年____月____日
建设工程施工合同范本免费 第九篇
发包人(全称): (下面内容简称甲方)
承包人(全称):(下面内容简称乙方)
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法 规，遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件一)
工程立项批准文号：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
金额(大写) 元(人民币) 元
六、组成合同的文件
一.本合同协议书
二.中标通知书
三.投标书及其附件
四.本合同专用条款
五.本合同通用条款
六.标准、规范及有关技术文件
七.图纸
八.工程量清单
九.工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款’里面分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时刻： 年 月 日
合同订立地点：
本合同双方约定 天后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建设工程施工合同范本免费 第一零篇
甲方（全称）：（简称：甲方）
乙方（全称）：（简称：乙方）
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚恳信用的规则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：苏州高新区马运路北，滨河路东天之运花园____工程内容：外遮阳制作供货和安装。
二、工期要求
根据现场实际施工进度要求。
四、质量标准及质保期
工程质量标准：合格。质保期：贰年
五、合同价款
单价：二五二元/㎡，图纸面积为㎡
总价：（大写）柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆（小写）￥七一八六二三元整乙方组织生产前，须现场测量窗户尺寸，并向甲方出具实测尺寸清单，甲方认可后方可组织生产，此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣工结算的依据，亦作为本合同的补充，具有同等法律效力。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
一、本合同协议书。
二、本合同专用条款、本合同补充条款。
三、本合同通用条款。
四、标准、规范及有关技术文件。
五、图纸、工程报价单或预算书。
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款’里面分别赋予它们的定义相同。
八、乙路线甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、甲路线乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立地点： 苏州
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建设工程施工合同范本免费 第一一篇
编号：
甲方：（项目部（施工局）全称）
乙方：（营业执照登记名称，全称）
依照《^v^合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚恳信用规则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、领会本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。
一、项目概况
一。一项目名称：
一。二项目地点：
二、合同范围二。一主要合同内容
，具体以施工图（含业主同意变更的部分）为准。
二。二主要施工工序
（一）
以及为完成本合同工程所做的其它一切准备职业。
二。三主要工程量
序号项目单位数量备注
二。四合同工期
二。四。一开工日期年月日，完工日期年月日。节点控制工期见下表：
节点工期要求
序号项目名称完工日期备注
二。四。二工期延误
如果关键线路的节点工期在发生下面内容情形其中一个而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：
a。重大设计变更；b。不可抗力；c。由于业主缘故要求停工；
d。甲方书面同意工期顺延的其它情况。
二。四。三乙方应在发生工期延误造成窝工事实后七日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
二。四。四因乙方缘故导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
二。四。五业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。
三、承包方式
根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按（单价或总价）方式进行承包。本合同（单价或总价）在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
若在合同签订个日历天之后，因民族颁布新的法律、法规等导致燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价；否则合同价格不做调整。由于非上述缘故影响的燃油费（柴油）等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。
四、合同价格四。一合同总价
合同总价：（人民币）大写元，小写：（含%税金），固定总价/暂定总价。
四。二合同单价
合同单价见附件B《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用；包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用；包括因气候季节以及工序协调等影响导致的施工停滞窝工费等；乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。
四。三税费的承担
营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金%；甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。
五、双方权利与义务五。一甲方权利与义务
五。一。一甲方负责工程施工期间工程总进度规划安排、组织、协调职业及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
五。一。二甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。
五。一。三甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底职业。
五。一。四甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。
五。一。五甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种职业联系（包括协商、签证等）。
五。一。六甲方负责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度规划、月工程进度规划及周进度规划。
五。一。七甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。
五。一。八就承包工程范围内的有关职业，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用（包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等）由乙方承担，乙方同意从工程结算款中扣除。
五。一。九甲方负责按照合同约定支付工程款。
五。一。一零甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算，并按业主资金到位情况进行工程款的支付。
五。一。一一甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职职业的管理及施工人员。
五。一。一二甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。
五。一。一三甲方有权对乙方施工职业面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。
五。一。一四双方约定甲方的其他权力与义务：。
五。二乙方权利与义务
五。二。一在本合同签订后日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。
五。二。二乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备职业。
五。二。三乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。
五。二。四乙方必须按甲方要求的进度规划组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足规划进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行；但并不免除因乙方缘故造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。
五。二。五乙方必须服从甲方的施工调度及甲方转发的业主或监理工程师与承包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得直接致函业主或监理工程师，不得直接从业主处收取工程款。
五。二。六乙方必须遵守民族及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度，乙方必须严格质量、职业健壮安全、环境保护等管理，并及时提供相关各种见证资料及记录，对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。
五。二。七乙方应严格按照民族有关持证上岗规定，确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、独特工种工人均应持有通过民族或有关部门统一考试或考核的资格证明。在签订本合同时，应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。
五。二。八为确保合同履行，乙方必须于年月日前按照本合同一四。一条要求安排人员进场；并向甲方书面报告，便于甲方组织现场检查。
五。二。九为确保合同履行，乙方必须于年月日前按照本合同一四。二条安排进场设备，并保证进场设备完好率达到%以上。在设备进场后日内及退场前日内，乙方均须将设备情况书面报送甲方，便于甲方组织现场检查验收。
五。二。一零乙方应按甲方与业主的主合同、民族规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工，确保工程质量、进度及安全等满足合同要求；保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定，交工前清理现场达到甲方要求，并承担因自身缘故造成的损失和罚款。
五。二。一一乙方负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全职业，按时向甲方移交工程。保护期内发生损坏的，由乙方自费修复。
五。二。一二乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如乙方未在甲方通知的时刻内进行修理的，甲方则有权另行指定第三方修理，所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。
五。二。一三如承包合同工程跨年度，乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖乙方单位公章)送交甲方备案。
五。二。一四乙方确保其施工人员工资及时发放，并配合甲方对其施工人员工资发放情况的检查和监督职业。
五。二。一五乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜，并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。
五。二。一六乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。
五。二。一七乙方应该及时提供年度及完工清算资料，以备甲方审核。
五。二。一八乙方不得以甲方的名义从事其它任何活动。
五。二。一九业主或监理工程师的指令，乙方必须无条件服从，业主或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项，乙方不得向甲方提出补偿或赔偿要求。
五。二。二零乙方在签订本协议时，已经充分了解到施工现场条件及天然地理环境的风险，并承担由该风险所带来的损失和责任。
五。二。二一乙方确认为本合同工程项目经理。乙方依据本合同发出的请求及通知，必须由分包项目经理或授权代表签字，否则视为无效。
五。二。二二乙方的分包工程项目经理须常驻工地或委托工地全权代表，全权负责乙方施工进度、质量、技术、安全、结算、民工管理等责任，分包工程项目经理离开工地时，须以书面形式向甲方单位请假，经甲方单位同意后方可离开工地。
五。二。二三乙方已全面了解并遵守甲方各项管理制度，服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。
五。二。二四乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方（包括再次分包、事实上的转包等）。
五。二。二五乙方须按照合同及甲方的管理要求，及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料，甲方有权暂停给乙方的工程款结算和支付。
五。二。二六双方约定乙方应做的其他职业：。
六、施工辅助设施六。一施工供水
a(甲方供应)甲方设置施工用水的主管路至职业面米处，由方装表计量，并经甲方验收确认。乙方负责该点到职业面的支线管路的安装、维护及拆除，相关费用已包含在合同单价中，甲方不再另行支付；主管路由甲方管理维护。每月甲方按元/m三的价格和实际用量在工程款支付时予以扣除。
b（自备）乙方自备水源时，其水池/泵站到各职业面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准，并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。
六。二施工供电
a(甲方供应)甲方负责向乙方提供（电压或容量）的电源端口（盘柜）至处，由方在端口处装表计量，并经甲方验收确认。乙方负责该点到职业面的支线安装、维护及拆除，相关费用已包含在合同单价中，甲方不再另行支付。主线路由甲方负责管理维护。结算时每月甲方按元/KWh的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。
b（自备）乙方自备电源（备用电源）时，其发电站（机）到各职业面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准，并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。
六。三施工用风
a(甲方供应)甲方设置施工用风的主管路端点至距现场作业面米处，该点以上管路由甲方管理维护，该点下面内容至职业面的支管路由乙方安装维护并拆除。结算时甲方按元/立方米的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。
b（自备）乙方自建自营施工用风体系，其压气站（含移动式）、供水站、池（含移动式）和相应管路设施布置要符合甲方现场总体要求并报甲方批准，同时做好日常维护。
六。四现场施工道路
a(甲方提供)甲方按工程主合同要求（另见图表）向乙方无偿提供如图所示的施工道路，该道路的维护保养由乙方负责，完工退场时乙方将道路及道路设施恢复为起始状交还给甲方。
b（自建）乙方自建临时施工道路要事前报甲方批准并符合甲方总体现场要求和技术要求，同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施工方使用。
六。五施工住房
a(甲方供应)乙方使用甲方提供的临时房屋平方米。使用期间，其上述区域内的安全责任、文明建设责任由乙方负责并接受甲方监督、检查。若有偿使用临时房屋，每月由甲方按元/m二向乙方收取费用。生活用电
元/KWh，生活用水元/m三按表计量收费。其以上费用在工程款支付时予以扣除。
b（自备）乙方自建住房或营地（包括其它临时设施和场地）要符合甲方现场的总体要求并报经甲方批准，该住房或营地的安全责任和文明建设责任由乙方负责并接受甲方监督、检查。
六。六其它：。
七、材料供应
七。一本合同工程施工所需的统供材料（见下表），由甲方按约定消耗量向乙方有偿提供，按月进行核销，且超耗部分的材料按核销日市场价（含采保费、运杂费；若采购时价格高于核销日市场价，则按照采购时价格计算）加计%费用收取材料款。
统供材料表
序号材料名称规格型号单位统供价格备注
七。二上述统供材料，乙方必须提前天向甲方报送使用规划；使用时由乙方书面授权指定专人出示身份证明到甲方指定的仓库（或地点）进行调拨，发生的转运费用已包含在合同单价中。
七。三若属构成工程实体的其它主要材料，乙方必须委托甲方代为采购。并提前天向甲方报送使用规划，材料价款为采购价格加%采保费、运杂费，在每次工程结算时予以扣除。
七。四乙方从甲方仓库领用的材料，出库后材料管理的责任由乙方承担。乙方领用及采购材料的堆放和管理要符合甲方总体规划的要求，并且按甲方标准化要求设置标识。
七。五乙方为完成本合同项目所需的独特材料：，由甲方统一管理，并服从甲方有关独特材料的管理制度。
七。六周转性材料的管理
乙方自备周转性材料必须在甲方物资部门进行备案，退场时由甲方物资部门对其周转性材料进行核实，办理周转性材料退场的相关手续。
乙方使用甲方周转性材料另行签订租赁协议。
七。七乙方领用的材料仅限在本合同工程中使用，不得改变其材料的用途。否则应承担相关违约责任。
七。八其他：。
八。施工设备
八。一本合同工程施工时由乙方自备的设备，并按甲乙双方约定按时进场（按照本合同第五。二。九条及第一四。二条要求）。乙方施工设备进场后，应通知甲方现场书面认定并备案。乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则应承担相关违约责任。
八。二乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域和乱停乱放。
八。三乙方使用甲方设备，必须书面申请，由甲方统一安排，并签订租赁合同，双方按租赁合同进行管理和结算，乙方应每月向甲方上报运行记录。零星使用甲方设备由甲乙双方协商确认计量方式及台时费标准，费用在工程款结算时扣除。
八。四对于甲方零星使用乙方机械设备，由甲方部门签证及审查后按第八。三条同等规则结算。
八。五乙方每月应将自有主要设备的完好、使用、维修等情况上报甲方部门，供甲方对施工资源与生产进度进行及时分析和掌握。
八。六乙方施工设备应安全装置齐全、性能可靠，其施工设备的安全责任由乙方负责。使用甲方施工设备造成损坏的，应负相应的赔偿责任。
八。七其它：。
九、质量要求九。一质量目标与要求
本工程质量标准按执行，工程质量全面达到设计要求和标准。其中：单元验收合格率%（优良率达%）以上，工程综合验收质量评定达标准。
（依据主合同条款补充具体工序的标准、要求）
九。二质量检查与验收
九。二。一乙方应确保承包工程的质量达到约定标准，并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。
九。二。二本合同工程所约定的工程范围内施工测量由方负责（包括按规定填报资料），费用由方承担（视工程项目具体情况约定）。
九。二。三本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由方负责，费用由方承担。
九。二。四乙方须允许并配合甲方或监理工程师进入乙方施工场地检查工程质量。工程具备覆盖、隐蔽条件或达到合同约定的中间验收要求时，乙方必须在自检合格以后，及时申请甲方验收。乙方的施工必须经过甲方质检人员及监理工程师的检查、验收达到约定的质量标准并签字盖章后方可进行下一道工序。甲方的检查和检验不免除乙方按合同规定应承担的责任。
九。二。五工程经甲方验收后，仍需业主、民族或地方质检部门验收合格后方视为正式验收。
九。二。六因乙方缘故造成工程质量不合格，乙方应无条件进行返工或修理，使工程达到合同约定的质量标准，乙方承担所有费用，并赔偿甲方损失，且工期不予顺延。如乙方在甲方指定的时刻内未进行整改，则甲方有权指定第三方整改，并有权将发生的全部费用直接从乙方结算款项内扣除。
九。二。七乙方必须服从甲方对本工程质量管理的规章制度。
九。二。八本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。
九。二。九其它：。
一零、安全生产与文明施工
一零。一乙方应严格遵守民族安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。并签订《安全生产责任书》，见附件C，并应向甲方缴纳安全保证金。乙方发生安全事故及重大环境事故，该保证金不退还。
一零。二乙方负责管理本合同工程的施职业业安全以及消防、防汛和抗灾等职业。乙方必须配备合格的专职安全管理人员名、兼职安全管理人员名，加强施职业业的安全管理。
一零。三乙方必须对所属施工人员进行安全教育，认真执行安全技术规范、严格遵守安全制度、落实安全措施、确保施工安全，并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等缘故造成伤亡事故的责任和因此而发生的费用，由乙方承担。
一零。四甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产作出指导，并对其安全生产管理进行监督、检查以及按甲方有关规定进行处理。
一零。五乙方有权拒绝甲方的违章指挥。若甲方缘故导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。
一零。六乙方在施工现场内必须使用合格的安全保护用品，费用已包含在合同价格中。
一零。七发生重大伤亡及其他安全事故时，乙方应采取必要的措施，及时抢救伤员，并防止事态进一步扩大、减少损失，同时须立即报告甲方。
一零。八乙方必须为其施工人员办理意外伤害（或雇主责任）保险，保险费用由乙方承担。同时，乙方须将保单复印件在签订合同后天内报送甲方备案。超过天未办理保险的，由甲方代为购买，费用在工程款支付时扣除。
一零。九乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法，服从工地各种管理规定，共同维护工地的社会治安，协助现场治安管理机构做好施工工地和生活区的治安保卫职业。
一零。一零乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护职业。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净、整洁。
一零。一一非甲方缘故，乙方遭受到财产和人员（包括乙方雇员、乙方施工范围内其他人员）生活、健壮损失由乙方自行承担。如果因此给甲方或第三方造成损失，由乙方负责赔偿，交纳的安全保证金不予退回。由第三者造成乙方的生活财产损失的由第三者负责，由不可抗力造成乙方的生活财产损失的由乙方从保险公司的赔偿中补偿，甲方给予协助，不能补偿的由乙方自行承担。
一零。一二其它要求：。
一一。职业健壮与环境保护一一。一职业健壮
一一。一。一乙方在签订本合同时须与甲方签订《职业健壮安全责任书》，见附件
D，作为本合同的组成部分。
一一。一。二乙方应为自己雇用人员配置劳动防护用品，如安全帽、安全带、安、防尘面罩、雨衣、雨鞋等劳动防护用品。其费用已包含在合同价格中，甲方不再另行支付。
一一。一。三乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全防护标准和防止污染环境的要求组织施工，按民族有关规定保障安全投入的有效实施，并承担由于自身有关措施不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。
一一。一。四其他要求：。
一一。二环境保护
一一。二。一在施工场地涉及危险区域或有害影响等环境难题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。
一一。二。二乙方对固体废弃物进行控制，工业垃圾按照指定要求进行堆放弃渣，生产生活产生的废弃物分类收集，统一处理，减少对环境的影响，危险废弃物/不可回收的废物/可回收废物分类收集、按规定统一处理。
一一。二。三乙方对危险化学品、放射源实行有效管理、专人负责，放射源实行
